HVAC - LABEL architecture
... crdp montpellier.fr · exercices corrigés math seconde fonctions inverses ·
exercices corrigés sur la mécanique du solide: système de soulevement de
bobine ...
Part of the document
1ère PARTIE : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES HVAC/SANITAIRE
A.I. GENERALITES 1 PRELIMINAIRE
Les frais résultant des chapitres repris ci-après sont à comprendre dans
les prix unitaires (PU),
sauf les postes clairement repris au métré.
2 TRACE DES INSTALLATIONS
Les travaux débutent par le tracé des installations sur les parois et
plafonds des locaux.
La Direction des travaux renseignera 2 axes principaux et un niveau de
référence par bâtiment.
Ce tracé a pour but de déterminer l'emplacement des canalisations,
percements et appareils représentés schématiquement sur les plans.
Ce tracé est soumis à l'approbation du Maître de l'Ouvrage, de l'Architecte
et du Bureau d'Etudes avant tout commencement d'exécution des travaux.
Le Maître de l'Ouvrage, l'Architecte et le Bureau d'Etudes se réservent le
droit de faire démonter par l'Adjudicataire, sans indemnité, tout appareil
ou canalisation dont le tracé sur place n'a pas été soumis à leur
approbation.
Le tracé est discret et est, si nécessaire, effacé après pose des
canalisations et appareils.
Les canalisations sont toutes perpendiculaires ou parallèles aux directions
principales du bâtiment.
3 PERMIS AU FEU
L'Adjudicataire prend toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter
tout risque de propagation du feu (par exemple : pour les travaux de
soudure au chalumeau et découpage à la disqueuse) et respecter les
prescriptions du RGPT (Règlement Général pour la Protection du Travail).
Il introduit auprès du Maître de l'Ouvrage la demande pour un permis au feu
avant toute exécution des travaux.
L'Adjudicataire se conforme scrupuleusement aux prescriptions particulières
imposées par le Maître de l'Ouvrage en dehors des prescriptions légales.
Tous les frais inhérents aux moyens de protection et de surveillance
garantissant les conditions de sécurité au feu sont à charge de
l'Adjudicataire.
Tout manquement à ce qui précède est considéré comme faute grave du chef de
l'entreprise et tous les frais occasionnés par ces manquements sont à
charge de l'Adjudicataire.
Les travaux de soudure, meulage, etc...(tout appareillage dont le permis de
feu est obligatoire) se terminent une demi heure avant le départ du
personnel. Le responsable du chantier du soumissionnaire est tenu de
réaliser un tour d'inspection afin de vérifier qu'il n'y a aucun début
d'incendie.
4 INTRODUCTION DU MATERIEL
L'Adjudicataire prend toutes les dispositions nécessaires à l'introduction
de son matériel, à savoir, entre autre :
- La mise en place d'engins de levage adaptés ;
- La création de baies ou de percements de passage autres que ceux prévus
sur les plans ;
- La fermeture par des ouvriers spécialisés des baies et percements de
passage en utilisant les mêmes matériaux que ceux existant et en prenant
bien soin que toutes cloisons coupe feu percée, leur résistance au feu
soient complètement rétablies.;
- L'étançonnement pour la circulation du matériel lourd dans les zones où
les surcharges prévues présentent un risque pour la stabilité des
structures. Les dispositions prises dans ce cas sont approuvées par le
Maître de l'ouvrage et le Bureau d'Etudes en Stabilité;
- Le démontage et le remontage en son lieu de destination du matériel
encombrant ;
- Le montage en son lieu de destination du matériel encombrant fourni par
le constructeur en pièces détachées. Dans ce cas, une garantie spécifique
du constructeur est fournie. Toute mesure particulière pour l'introduction du matériel est soumise à
l'approbation du Maître de l'Ouvrage, de l'Architecte et du Bureau
d'Etudes.
5 EMPLACEMENT DES APPAREILS ET DISPOSITION DES LIEUX
Les emplacements théoriques des divers appareils sont indiqués sur les
plans.
Tous les frais résultant d'une disposition particulière des lieux doivent
être prévus dans le montant de la soumission.
L'Adjudicataire est censé s'être rendu compte sur place de la disposition
des lieux avant d'établir ses plans d'exécution.
Tout déplacement d'appareil n'excédant pas 5m, ne peut donner lieu à un
supplément de prix.
6 ENTREPOSAGE DU MATERIEL
L'Adjudicataire doit veiller spécialement à ce que le matériel expédié sur
chantier, avant montage, soit entreposé dans des endroits le protégeant
contre les effets de l'humidité, des intempéries, du vol, etc...
Tout matériel ou équipement qui présente des traces de détérioration dues
aux intempéries ou à de mauvaises manipulations est refusé définitivement.
Celui-ci est évacué du chantier aux frais de l'Adjudicataire et ne peut y
être réintroduit.
Le Maître de l'Ouvrage ne met pas à disposition du soumissionnaire des
locaux de stockage de matériel.
7 NETTOYAGE DES APPAREILS
L'Adjudicataire procède, à la fin de ses travaux, à l'enlèvement de tous
les dispositifs de protection qu'il aura placés, de telle sorte que le
matériel garde un aspect absolument neuf, et à un nettoyage approfondi des
appareils.
8 PERCEMENTS ET RAGREAGES
Pour les maçonneries et les hourdis restant apparents, le soumissionnaire
apportera un soin tout particulier à l'exécution des percements et
ragréages. Hormis les réservations hors entreprise indiquées spécifiquement sur les
plans, tous les percements de quelles que nature et importance que ce soit
font partie de la présente entreprise. Par exemple (non exhaustif) : - Percement dans les éléments de structure pour le passage des gaines,
tuyauteries, décharges, ...
- Percement dans les maçonneries pour le passage des gainages, tuyauteries,
décharges, ...
- Percement de baie pour introduction du matériel.
- Etc ... Les percements dans les éléments de structure font l'objet d'une demande
spécifique préalable auprès du Maître de l'ouvrage et du Bureau d'Etudes en
Stabilité.
Les percements à réaliser sont strictement limités aux nécessités réelles
de passage.
Tous les travaux auxiliaires tels que renforts et linteaux sont à
comprendre également. L'exécution des percements et saignées se fait obligatoirement avec un
outillage moderne, tel que disque tronçonneur à grande vitesse de rotation.
L'usage du burin et du rawlplug est à limiter au strict minimum.
Les forages s'effectuent au moyen d'un outillage moderne agissant à la fois
par rotation et percussion pour des petits percements et par carottage au
moyen d'outil rotatif à mèche diamantée pour les percements d'un diamètre
jusqu'à 110 mm et pour les percements dans un élément de structure. Pour
les percements dans un élément de structure, une note dans le cahier des
travaux sera inscrite et signée.
L'ensemble des ragréages fait partie de la présente entreprise.
Les resserrages sont réalisés suivant les directives de l'Architecte et des
Bureaux d'Etudes en Stabilité et Techniques Spéciales, suivant le cas.
Les resserrages dans les parois coupe-feu sont réalisés suivant les
prescriptions et règlements en la matière, afin de ne pas diminuer les
caractéristiques Rf de la paroi traversée. L'avis du Commandant des
Pompiers sera, le cas échéant, sollicité sur l'initiative de
l'Adjudicataire.
9 ENTRETIEN DU CHANTIER
Le chantier doit être maintenu en état de propreté et, à cette fin, les
travaux ci-après sont à charge de l'Adjudicataire : - L'enlèvement journalier des décombres et matériaux sans valeur et sans
emploi provenant des travaux de l'entreprise, ainsi que leur évacuation
aux frais et par les soins de l'Adjudicataire vers des décharges
publiques agréées ;
- La remise en parfait état de propreté des divers locaux et lieux où des
travaux ont été effectués.
- Les lieux sont nettoyés chaque fin de journée de chantier. Le chantier
doit rester propre a tout
moment afin d'éviter tout risque d'accident. 10 CONDITIONS ACOUSTIQUES
Le soumissionnaire prendra toutes les dispositions requises pour assurer un
fonctionnement silencieux de son installation.
L'installation devra répondre aux conditions acoustiques précisées à la
norme NBN 263, modifiée et complétée par la NBN 576-11 et les prescriptions
suivantes : 1. Les niveaux de bruit, dus au fonctionnement des installations de
ventilation et autres, des moteurs,... générés dans un local ou transmis
par voie aérienne ou par l'ossature du bâtiment, ne peuvent avoir une
valeur supérieure aux indices d'évaluation de bruit NR (suivant NBN 576-
11) ci-après :
NR 30 dans les classes
NR 35 dans les bureaux, hall, réfectoire, vestiaires,
NR 40 dans les couloirs, locaux sanitaires
NR 50 en toiture
NR 60 dans les locaux techniques
NR 50 à l'extérieur 2. Tout passage (vertical ou horizontal) de canalisation, dans le
cloisonnement des locaux (poutre,
dalle de béton, paroi de séparation,...), doit être colmaté sur toute la
longueur du passage par un matériau solide adapté à celui de la matière
percée, permettant d'absorber les vibrations éventuelles.
3. Les niveaux de bruit sont mesurés au sonomètre de précision (CEI
123/1961), suivant la méthode indiquée par l'ISO /TC 43, (Evaluation des
bruits appliqués à la protection de l'ouïe, aux possibilités de
conversation et à la gêne).
Si un problème devait survenir, ces mesures seraient effectuées par
l'Ingénieur Conseil du Maître de l'Ouvrage, à la charge de la présente
entreprise.
11 ECOLAGE DU PERSONNEL
La présente entreprise comprend également les prestations nécessaires à
l'écolage du personnel technique du Maître de l'Ouvrage.
Cet écolage a pour but d'expliciter le fonctionnement des différents
appareillages et exposer la notice technique de conduite et d'entretien.
Les séances d'écolage sont effectuées par du personnel quali